Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 28.05.2015 N 193 "О ведении сводного сетевого плана-графика реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года"
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 мая 2015 г. № 193
О ВЕДЕНИИ СВОДНОГО СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
В соответствии с государственной программой Свердловской области "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года", в целях реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года приказываю:
1. Утвердить Положение о ведении сводного сетевого плана-графика реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года (прилагается).
2. Отделу по программам развития (Азанов В.И.) организовать и обеспечить ведение сводного сетевого плана-графика реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года.
3. Настоящий Приказ опубликовать на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Д.С. Дегтярева.
Министр
М.Н.КОПЫТОВ
К Приказу
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
от 28 мая 2015 г. № 193
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ СВОДНОГО СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
1. Настоящее Положение о ведении сводного сетевого плана-графика реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года (далее - Положение) разработано в целях реализации государственной программы Свердловской области "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года", и реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года.
2. Сводный сетевой план-график реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями до 2020 года (далее - Сводный сетевой план-график) является единой информационной базой, содержащей сведения об инвестиционных проектах по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области.
3. Право на включение в Сводный сетевой план-график имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Свердловской области (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель).
4. Настоящее Положение определяет процедуру включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в Сводный сетевой план-график.
5. В настоящем Положении под реконструкцией объектов молочного скотоводства понимается конструктивное обновление объекта для применения в нем новых технологических процессов и технологического оборудования и для содержания молочного стада и его доения.
6. Критериями включения сельскохозяйственного товаропроизводителя в Сводный сетевой план-график являются:
1) наличие регистрации на территории Свердловской области и осуществление деятельности на территории Свердловской области;
2) отсутствие процедуры ликвидации и решений Арбитражного суда Свердловской области о введении в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя процедуры банкротства;
3) наличие документов, подтверждающих право собственности или пользования на реконструируемые животноводческие объекты;
4) наличие проектной документации на объекты строительства или реконструкции.
7. Для включения в Сводный сетевой план-график сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее - Министерство) следующие документы:
1) заявление о включении в Сводный сетевой план график;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не позднее 3 месяцев;
4) копию свидетельства о собственности или документов о праве пользования объектами капитального строительства, подлежащими реконструкции;
5) общую пояснительную записку к проектной документации;
6) сетевой план-график реализации инвестиционного проекта по строительству или реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителем Свердловской области по форме, согласно приложению № 1.
8. Основаниями для отказа во включении в Сводный сетевой план-график являются:
1) непредставление сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения;
2) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям, предусмотренным настоящим Положением.
9. Основаниями для исключения сельскохозяйственного товаропроизводителя из Сводного сетевого плана-графика являются:
1) завершение строительства или реконструкции объектов молочного скотоводства;
2) заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя об исключении из Сводного сетевого плана-графика.
10. Документы, представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем, подлежат проверке специалистами структурных подразделений Министерства в течение 10 рабочих дней.
11. Документы, представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем, содержащие технические ошибки, которые подлежат устранению без изменения инвестиционного проекта, возвращаются сельскохозяйственному товаропроизводителю на доработку. Исправленные документы подлежат возврату в Министерство в десятидневный срок.
12. Включение в Сводный сетевой план-график производится на основании Приказа Министерства.
13. Сведения об инвестиционных проектах по строительству или реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителем Свердловской области, ранее включенные в Сводный сетевой план-график, одобренный Постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП, подлежат включению в Сводный сетевой план-график без дополнительного представления и рассмотрения документов.
14. Информация о включении инвестиционного проекта по строительству или реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителем Свердловской области доводится до сельскохозяйственного товаропроизводителя через территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, по сельскохозяйственным товаропроизводителем Свердловской области пригородной зоны доводится отделом животноводства и предприятий пригородной зоны Министерства.
15. Сводный сетевой план-график реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года ведется по форме (приложение № 2) и утверждается Приказом Министерства ежегодно по состоянию на 01 января.
16. Сводный сетевой план-график подлежит размещению на Официальном сайте Министерства в сети Интернет.
Приложение № 1
к Положению о ведении
Сводного сетевого плана-графика
реализации инвестиционных проектов
по строительству и реконструкции
объектов молочного скотоводства
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Свердловской области до 2020 года
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________
ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование объекта, мощность
Наименование застройщика, Ф.И.О. руководителя, должность, телефон
Сметная стоимость строительства, млн. руб.
Отвод земли
Проектирование
Экспертиза проекта
Строительство
Оформление кредита
Срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год)
Наличие
Сроки выполнения (месяц, год)
Проектная организация, наличие проекта
Сроки выполнения (месяц, год)
Наличие договора, заключения экспертизы
Сроки выполнения (месяц, год)
Подрядная организация
Сроки выполнения
Кредитная организация
Срок выдачи кредитного договора (месяц, год)
Начало (месяц, год)
Окончание (месяц, год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
2
Руководитель организации ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Приложение № 2
к Положению о ведении
Сводного сетевого плана-графика
реализации инвестиционных проектов
по строительству и реконструкции
объектов молочного скотоводства
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Свердловской области до 2020 года
СВОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
№ п/п
Наименование объекта, мощность
Наименование застройщика, Ф.И.О. руководителя, должность, телефон
Сметная стоимость строительства, млн. руб.
Отвод земли
Проектирование
Экспертиза проекта
Строительство
Оформление кредита
Срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год)
Наличие
Сроки выполнения (месяц, год)
Проектная организация, наличие проекта
Сроки выполнения (месяц, год)
Наличие договора, заключения экспертизы
Сроки выполнения (месяц, год)
Подрядная организация
Сроки выполнения
Кредитная организация
Срок выдачи кредитного договора (месяц, год)
Начало (месяц, год)
Окончание (месяц, год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
2.
------------------------------------------------------------------